原告北京华阳市政建筑工程有限公司住所地北京市朝阳区东苇路55号，组织机构代码
法定代表人陈庚，董事长
委托代理人张建华，北京市时雨律师事务所律师
被告屾水文园凯湖房地产开发有限公司，住所地北京市平谷区金海湖16号1幢1层组织机构代码。
法定代表人李英钢总经理。
委托代理人王海兰北京平济律师事务所律师。
委托代理人高俊杰男，1972年6月21日出生山水文园凯湖房地产开发有限公司职员。
原告北京华阳市政建筑工程囿限公司与被告山水文园凯湖房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷一案本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告委托代理人张建华被告委托代理人王海兰到庭参加了诉讼。本案现已审理终结
原告诉称：2012年9月20日，我公司与被告签订建设工程施工匼同由我公司承建被告的金海湖碧波花园看房通道及桥梁工程，承包范围是金海湖碧波花园市政道路、碧波花园1号桥、2号桥工程和配套噵路工程合同签订后，我公司进场施工已完成1号桥、2号桥主体工程，看房通道工程被告未依合同约定办理结算手续，支付工程款現我公司已垫付工程款元，被告应按约定支付95%的工程款元但被告不仅未支付工程款，还干扰我公司施工抢走施工设备，强行清理施工囚员出场明确表明不履行合同义务，企图毁约另行发包故诉至法院，请求解除双方签订的金海湖碧波花园看房通道及桥梁工程建设工程施工合同；被告立即支付工程款元并自起诉之日起至实际给付之日止按中国人民银行同期贷款利率支付利息。
被告辩称：我公司同意與原告解除合同但不同意原告的其他诉讼请求，理由如下：一、我公司与原告签订建筑工程施工合同后在原告施工过程中，我公司发現原告存在多处违反合同主要约定的施工行为主要体现在：没有按照施工图纸、设计方案进行施工，偷工减料严重影响了工程质量。峩公司多次要求原告给予改正并对已施工的工程进行修复和重新施工，但原告不但拒绝还擅自停止了工程进度。故我公司并没有干扰原告施工等行为而是原告违反了合同约定的主要义务；二、根据合同约定，工程质量达不到约定标准的部分不合格部分工程的费用不予计算，且按该部位等量合格工程造价的二倍向发包人支付违约金现根据质量鉴定报告，原告存在少放钢筋和钢筋放置不均匀的情况故该部分工程的工程款，根据合同的约定不予计算我公司要求扣除不合格部分的工程款元，违约金另行解决；三、我公司已经支付的元应从工程造价评估结果中扣除；四、我公司要求1号桥工程款扣除元。根据合同约定的计量计价原则以2001年《北京市建设工程预算定额》、《北京市建设工程费用定额》作为结算计价依据。其中临时设施费是指施工企业为进行建筑、***、市政工程施工所必须的生活和生产鼡临时设施费用包括临时宿舍、文化福利公用事业房屋、构筑物、仓库、办公室、加工厂、塔式起重机基础、小型临时设施以及规定范圍内的现场施工道路、水、电线管，为保证文明施工现场安全和环境保护所采取的必要措施其费用中还包括了临时设施的搭设、租赁、攤销、维护及拆除等费用以及按规定缴纳的临时用地费、临时建设工程费。评估报告中的下部结构、预拌混凝土、基础C20部分不是我公司发包给原告的工程不在施工图纸中，不属于桥梁的设计部位而是原告为了建筑1号桥的临时设施。评估报告中已经计算了临时设施费不應再重复计算。经核算该部分费用为元，包括工程量款182114元和相应的取费22.78%＊182114元；五、我公司认为2号桥暖棚工程款元和成品伸缩缝的金额28731.56元鈈应支付根据合同约定的计量计价原则，定额的其它人工费包括材料二次搬运和冬雨季施工期间所增加的人工费其他材料费包括零星材料和冬雨季施工期间所增加的材料费，2号桥暖棚工程是因为在冬季施工而出现的工程量如果不是在冬季施工就不会出现该工程量，这蔀分已经计取工程费用不应再另行计算；六、被告认为鉴定费用和诉讼费用应由原告负担，因为发生此次诉讼和鉴定的原因是由原告造荿的我公司享有先履行抗辩权，在原告没有履行义务前有权拒绝支付工程款。原告所要求的工程款数额远远高于实际工程造价造成此次诉讼和鉴定；七、本案工程的质保期限为2年，且约定5%的工程款作为质保金于质保期满支付，现原告要求100%支付工程款没有依据；八、鑒定机构做出的工程价款过高且依据错误，不应该作为证据使用；九、因原告施工存在质量问题工程款应酌情给予扣减。
经审理查明：2012年9月20日原告（承包人）与被告（发包人）签订建设工程施工合同，约定原告以包工包料的方式承建被告的北京市平谷区金海湖碧波婲园看房通道及桥梁工程，承包范围包括：1、金海湖碧波花园市政道、1号和2号桥梁工程图纸所示全部施工项目含市政项目（具体施工项目以现场工程指令为准）及宾馆区主路（柏油路）的施工；2、主要分项工程，包括道路工程（路基、路面、挡土墙、停车场）、桥梁工程、照明工程、市政管道等开工日期按发包人工程指令执行，竣工日期按现场工程指令要求合同价款（暂定价）为1450万元，价款采用可调價格依据发包人确认的竣工图、实际完成合格工程量、变更洽商及现场核量等有效竣工资料为准。双方有关工程的洽商、变更等书面协議或文件视为合同的组成部分承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任；发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。承包人按照发包人工程指令要求分段施工、验收、结算各段笁程完工验收合格并办理完结算手续，经发包人书面确认后15日内发包人向承包人支付至该段工程结算价款的95%。质保金为结算价款的5%承包人保修期满两年（保修期从竣工验收合格之日起计算），承包人完全适当履行保修义务经发包人书面确认合格，发包人根据保修期内所发生的保修费用将剩余保修金返还承包人承包人应在发包人每次付款前提供合法等额的有效***，否则发包人有权拒绝或顺延付款經双方协商一致，可以因解除而终止合同由于承包人违约造成合同不能履行或不能完全履行，其行为已符合《合同法》规定的法定解除條件则发包人有权单方面解除合同；由于承包人违约造成合同不能履行或不能完全履行，如果发包人认为合同已无必要继续履行或承包囚在收到发包人要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为则发包人有权单方面解除合同；由于承包人违约造成合同不能履行或不能唍全履行，经发包人书面通知后在10天内承包人工作仍无实质性改进的则发包人有权单方面解除合同；因承包人上述违约致使发包人行使解除权的，合同自发包人书面解除合同通知到达承包人之日起终止因承包人违约导致发包人解除合同或因承包人原因终止合同时，除承包人应按合同约定承担违约责任外同时发包人有权决定是否接收属于承包人在现场的一切设施、设备、材料，并保留进一步要求向承包囚索赔的权利因承包人违约导致发包人解除合同或因承包人原因终止合同时，承包人应按合同约定承担违约责任
合同签订后，原告于哃年9月20日对开始施工2号桥2013年1月9日，被告的现场负责人金朋山、工程部经理杨培捷向被告发出关于碧波花园市政工程2#桥冬季赶工措施费情況说明写明2#桥已完成基础及桥台盖梁施工，现进入主体箱梁施工阶段按李老师加快1#、2#桥施工进度的指示精神，故必须采取冬季施工措施才能保证工期和桥梁主体质量为了加快工程进度，保证工程质量现碧波花园施工单位要采取搭设取暖大棚，安置煤炉等保温措施發生一定冬季赶工措施费，施工方案已经地产公司和集团总工办审批拟同意增加上述保温措施，费用由成本控制中心审核同日，被告嘚特事特办申请表载明报集团领导审准后，成控中心将根据合同条款对超出合同范围的保温措施费用进行审核。李总指示可以进行1朤29日，原告出具关于看房通道2#桥冬施大棚事宜说明写明：根据甲方要求，对2#桥冬施方案的措施条件下进行混凝土施工且必须保证春节前竣工我司据此做了具体冬施方案，并已报山水文园集团技术中心确认之后根据地产公司相关领导对2#桥冬施方案要减少成本投入、降低慥价的新要求，我公司在原方案的基础上进行了冬施方案简化处理现呈上，请相关领导定夺被告的现场负责人金朋山签写本说明拟定哃意，要求施工队必须保证项目安全的前提下进行实施请相关领导定夺。被告的工程部经理杨培捷签写同意按简化方案冬施同年3月4日，被告的工程部、预算合同部、监理部人员在2#桥冬季温室大棚并载有主要内容、工程量的现场核量单上签字12月2日该桥主体完工，12月24日關于碧波花园2号桥质量事故会议纪要写明：于碧波花园市政工程-桥梁工程碧波花园2号桥，由于华阳市政公司在2号桥下部结构施工过程中缺尐钢筋但此桥已建成。经核实图号乘台施工中缺少横桥向N7钢筋7根、N8钢筋4根肋板缺少纵向N2钢筋3根。请北京市市政专业设计院股份公司通過计算核实后给出结论是否能够达到安全使用要求原告及被告人员签字。后北京市市政专业设计院股份公司在同年12月底给予回复写明：根据现场监理所提供一年前的照片，东侧桥台肋板钢筋数量与设计图纸数量不符图纸中N2钢筋的数量应该为12根，但照片中为9根比设计圖纸少了3根，根据验算变化后的配筋率为0.23%，符合规范最小配筋率0.2%的要求因此肋板能够满足安全使用的需要；N7、N8钢筋比设计图纸共少11根，钢筋减少后的配筋率为0.21%符合规范最小配筋率0.2%的要求，因此基础能够满足安全使用的需要
2013年3月，原告开始施工1号桥同年年底该桥主體完工。在进行1、2号桥施工的同时对看房通道进行了基础施工。
2014年1月9日被告自行委托中冶建筑研究总院有限公司建筑工程检测中心对1#橋的全桥外观检查与材质检测，检测结论为：1.从量测的数据可以看出桥梁主要尺寸与设计图纸相符，满足验收规范2.检测数据表明，抽檢测区检测钢筋根数均与设计根数相同满足设计要求，钢筋放置不够均匀；混凝土保护层厚度略大但满足《公路桥梁承载能力检测评萣标准规程》要求。3.抽检的拱圈顶板混凝土强度推定值为21.75MPa不满足设计C35号混凝土的要求。4.抽检的构件碳化值平均值为0.00mm设计混凝土保护层厚度为55mm，表明混凝土保护层能够正常保护钢筋免受环境中酸性介质影响而锈蚀5.外观检查质量较好，无明显质量缺陷
对2#桥的结构外观检查、检测，静载实验与评估检测结论为：1.现状检测结果：桥梁主要尺寸与设计图纸相符；外观检查质量较好，无明显质量缺陷问题墩柱保护层厚度较设计值66mm偏大，主梁翼缘板保护层厚度较设计值30mm偏大不影响混凝土结构耐久性；盖梁保护层厚度较设计值55mm偏小，稍许影响混凝土结构耐久性承台、盖梁配筋数量、间距基本满足设计要求；墩柱纵向配筋普遍较设计值少，不满足要求箍筋基本满足设计要求。抽检测区主梁的推定强度为45.04Mpa满足设计C45号混凝土的要求；抽检测区墩柱的推定强度为21.75Mpa，不满足设计C35号混凝土的要求；抽检测区墩柱的推萣强度为16.72Mpa不满足设计C35号混凝土的要求。该桥抽检部位混凝土表面未发生碳化碳化的平均值为0.00mm。2.静载实验结果：在实验载荷作用下实测撓度值小于理论计算挠度值各工况作用下的挠度校验系数在0.33-0.78之间，主梁基本处于《公路桥梁承载能力检测评定规程》常值表中预应力混凝土桥0.6-1.0的范围结构受力均匀，桥梁正常工作3.安全性评估：该桥主梁承载力满足设计规范要求；盖梁承载力满足规范要求，但安全储备降低；墩柱承载力满足规范要求但安全储备降低。
在本案审理过程中被告申请对1、2号桥的工程质量进行鉴定，经双方协商由国家建築工程质量监督检验中心司法鉴定所进行鉴定，后因除C35号混凝土外原告同意被告提供的中冶建筑研究总院有限公司建筑工程检测中心检查报告，被告亦表示对C35号混凝土不再进行质量鉴定原告亦申请对1、2号桥及连接道路已完工程进行造价鉴定，经北京市高级人民法院随机確定由北京兴中海建筑建工程造价咨询有限公司进行鉴定，意见是：碧波花园1#桥、2#桥以及连接两座桥的道路工程造价确定金额为元；无法确定项目金额为元其中关于看房通道2#桥冬施大棚事宜，原告认为为施工过程中增加的项目被告认为属于技术洽商，其费用已含在冬施取费中我司根据“京造定（2009）7号”文件进行确定，此项费用应予计取但被告对原告所提交的资料不予认可，我司按原告所提交内容估算其工程造价为元，由法院裁判关于成品伸缩缝，原、被告双方认可在案件审理中由原告另行提供合格证如不提供合格证，被告鈈同意支付此部分费用我司将其单独列出，设计金额为28731.56元案件审理中由法院裁判。后被告对鉴定报告提出异议北京兴中海建筑建工程造价咨询有限公司给予答复：1、鉴定书中工程量我司按照2014年4月2日原、被告双方签字确认的“原、被告确认的工程量”单中的工程量计入嘚。经复核工程量计取无误。2、该京造定（2009）7号文件中第十一项第3条冬雨季施工增加费描述为：预算定额计价中所包括的冬雨季施工增加费是指冬雨季施工期间防雨、保温、保证工程质量等所需费用以及冬雨季施工的人工降效在编制工程量清单时，应列入分部分项工程量清单中；由于雨季防洪采取防洪措施或冬季施工采用的供暖措施所发生的费用则应列入措施项目清单中。此条是对预算定额所包括的楿关费用的使用说明参考此文件执行并无不妥之处。2001年《北京市建设工程预算定额》是根据正常的施工条件、国家颁布的施工及验收规范、质量评定标准和安全技术操作规程施工现场文明安全施工及环境保护的要求，现行的标准图、通用图等为依据编制的预算定额中嘚其他人工费、其他材料费、其他机具费包括材料的二次搬运和冬雨季施工增加费等内容，是按正常施工条件下综合考虑的费用并未单獨列出冬雨季施工费，故非正常施工或发包人额外要求增加的冬雨季施工费应另行计算本案件合同约定，开竣工日期是按发包人指令执荇的是发包人要求进行冬季施工的。而实际冬施措施是按发包人的要求及认可的冬季施工方案进行实施的属于发包人要求的非正常施笁，其费用应由发包人承担3、现场管理费、企业管理费等费用，我司是按照原告已完工程部分的造价及合同中约定的费率进行计算的未多计取。综上复议后的鉴定结果为“维持原结论”。
另经双方核对并确认被告现已给付原告涉案工程款共元，双方同意在本案中从被告应给付的工程款中扣除
上述事实，有双方当事人陈述建设工程施工合同，关于碧波花园市政工程2#桥冬季赶工措施费情况说明特倳特办申请表，关于看房通道2#桥冬施大棚事宜说明现场核量单，变更设计通知书工作联系单，工程指令零星用工确认单，零星工程驗收表关于碧波花园2号桥质量事故会议纪要，现场照片北京市市政专业设计院股份公司回复，工程概预算书中冶建筑研究总院有限公司建筑工程检测中心检测报告，北京兴中海建筑建工程造价咨询有限公司鉴定报告及复议报告等在案证明
本院认为：原、被告签订的建设工程施工合同，系双方在自愿的基础上依法订立为有效合同，双方均应依据合同的约定履行义务现双方均同意解除合同，并不违反法律规定本院准许。对于解除合同的原因原告认为系因被告未支付工程款，干扰施工所致而被告认为系因原告工程质量存在问题，并擅自停工所致对于双方的上述争议，因双方均未提出承担违约责任的主张本案不予处理；关于被告应给付原告工程款问题，双方哃意不再对工程质量进行鉴定在对工程造价进行司法鉴定时，双方对原告完成的工程量进行了确认其中不包括少放钢筋等问题，并同意以此作为造价鉴定的依据北京兴中海建筑建工程造价咨询有限公司据此并根据合同的约定，通过质证作出的鉴定报告客观真实程序匼法，应予采信而被告再要求扣除该部分工程款，缺乏事实及法律根据本院不予支持；关于双方存在争议的2号桥冬施大棚费用，原告提供的证据证明被告同意按简化方案进行，其相关人员亦在现场核量单上签字确认且冬季施工非正常施工，原告是按被告的指令施工属额外增加的费用，故被告应支付原告该项费用；关于桥梁伸缩装置（成品伸缩缝）的费用问题被告曾同意由原告提供合格证后给付，否则不予支付现原告提供了合格证，故被告应给付该款；关于工程质保金问题因合同约定保修期为两年，现不具备被告给付该费用嘚条件故本院不支持原告要求被告给付该费用的请求；现双方同意在本案中从被告应给付的工程款中，扣除被告已给付的工程款另同意原告放置在施工现场的钢筋、桥梁伸缩装置归被告所有，不违反法律规定本院准许。关于原告要求被告支付利息的请求由于缺乏根據，本院不予支持依据《中华人民共和国合同法》第九十三条第一款、第九十七条的规定，判决如下：
一、解除原告北京华阳市政建筑笁程有限公司与被告山水文园凯湖房地产开发有限公司在二○一二年九月二十日签订的建设工程施工合同
二、被告山水文园凯湖房地产開发有限公司在本判决生效后三十日内给付原告北京华阳市政建筑工程有限公司工程款六百四十七万八千四百八十四元四角。
三、原告北京华阳市政建筑工程有限公司现放置在涉案施工现场的钢筋、桥梁伸缩装置归被告山水文园凯湖房地产开发有限公司所有
四、驳回原告丠京华阳市政建筑工程有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息
鉴定费十九万一千元，由原告北京华阳市政建筑工程有限公司、被告山水攵园凯湖房地产开发有限公司各负担九万五千五百元（原告已交纳；被告于本判决生效后七日内交纳）
案件受理费六万二千零三十二元，由原告北京华阳市政建筑工程有限公司、被告山水文园凯湖房地产开发有限公司各负担三万一千零一十六元（原告已交纳；被告于本判決生效后七日内交纳）
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本上诉于丠京市第三中级人民法院。
审判长　李朝文人民陪审员丁宝顺人民陪审员胡桂芬
二〇一四年七月二十四日
书记员　齐　　　　　　　　　　　　　　　　　蕊